ⅩXXX18日本老师护士_少妇无码av无码去区钱_国产精品久久-国产精品_久久久亚洲色_电影一区二区三区无码

約定結構封頂才支付貨款卻遭遇工程長期停工上海寶山區(qū)法院：合同無法繼續(xù)履行，應結算已發(fā)生貨款
來源：人民法院報     時間：2023-08-23 08:55:49

原標題：約定結構封頂才支付貨款卻遭遇工程長期停工上海寶山區(qū)法院：合同無法繼續(xù)履行，應結算已發(fā)生貨款

本報訊 （記者 郭 燕 通訊員 宋顯愛 胡明冬）約定工程結構封頂才支付貨款，卻遭遇工程長期停工，建筑公司能否以未封頂為由，拒絕支付相應貨款？近日，上海市寶山區(qū)人民法院審結一起買賣合同糾紛案，依法判決被告某國有建筑公司支付原告某民營材料公司貨款1500余萬元，并支付相應逾期利息。二審法院維持了該判決。

2019年7月，某國有建筑公司與某民營材料公司簽訂3份混凝土采購合同及補充協(xié)議，約定建筑公司向材料公司購買商品混凝土，用于承建某公園項目。付款方式為每月辦理結算單，下月底前付70%，工程主體結構封頂結算后2個月內支付至85%，主體結構驗收合格結算完2個月內支付至95%，余款5%在所有封頂混凝土澆筑完畢辦理完結算6個月內結清。合同還約定，如建筑公司不能按合同規(guī)定履行應盡責任而造成材料公司損失的，須賠償材料公司因此發(fā)生的直接經濟損失。材料公司陸續(xù)供應總價款為6000萬元的混凝土后，建筑公司承建的公園項目因工程建設方等因素自2020年開始停工。截至審理之日，只有其中一份合同項下的部分工程主體結構已經封頂，其余均未封頂，雙方就付款條件是否成就產生爭議，建筑公司僅支付了部分混凝土貨款，尚欠1500余萬元。


(相關資料圖)

于是，材料公司將建筑公司起訴至寶山區(qū)法院，要求建筑公司支付全部貨款及相應逾期付款利息。

被告建筑公司辯稱，對欠付的1500余萬元的混凝土貨款金額無異議，但合同項下的工程主體結構未封頂，根據(jù)雙方的合同條款，付款條件尚未成就。雙方未完成混凝土供貨的結算，材料公司無權主張利息。

寶山區(qū)法院審理后認為，本案的爭議焦點在于原、被告雙方貨款的付款條件是否成就。雖然雙方在合同中就付款節(jié)點作了明確約定，但該約定的前提是工程能夠正常施工、竣工和驗收。工程自2020年開始因建設方因素停工至今，材料公司停止供貨，后續(xù)情況仍然不明，工程主體結構何時封頂、驗收均成為難以預測的情況。因此，若仍沿用合同約定的付款節(jié)點，對材料公司明顯不公平。在合同相對性基礎上，綜合考慮停止供貨的時間、建設方因素、起訴時間等。寶山區(qū)法院認為建筑公司應支付全部貨款欠款，并酌情確定以原告起訴日為時間節(jié)點，計算建筑公司逾期付款給某材料公司造成的利息損失。

據(jù)此，寶山區(qū)法院一審作出上述判決。被告建筑公司不服，提起上訴。二審法院駁回上訴，維持原判。

■法官說法■

在涉及大型建設工程項目的供貨交易時，供貨付款條件是否成就極易成為買賣合同雙方的爭議焦點。本案中，合同項下工程因建設方的因素長期停工，原告既無法繼續(xù)供貨也無法收回貨款，被告作為承建單位也是貨物買受方，既不結算也不支付貨款，合同的履行陷入僵局，如何打破現(xiàn)狀？

首先應考慮合同是否還能繼續(xù)履行。本案合同項下的工程已經停工近3年，停工原因涉及當?shù)亟ㄔO方的因素，涉訴事項較多。從時間上看，短期內繼續(xù)按照原合同約定供貨完成建設工程的可能性較小，如果繼續(xù)按照原合同約定的結構封頂驗收合格后再付款的條款進行結算，結算條件將很長一段時間無法成就，這違背了原告最初簽訂涉案合同的真實意思。因此，合同已然無法繼續(xù)履行，已經發(fā)生的貨款需要結算。

本案買賣合同已無法正常履行，1500余萬元貨款無法回籠將嚴重影響作為民營企業(yè)的原告的資金周轉。法院的判決依法保護了作為供貨商的民營企業(yè)的合法權益，也考慮到建設方因素等客觀原因，合理確定作為工程主承包商的國企應承擔的利息，這對于穩(wěn)定民營經濟發(fā)展、促進法治化營商環(huán)境建設有著積極的社會意義。（郭 燕 宋顯愛 胡明冬）

標簽：

廣告

X 關閉

廣告

X 關閉